{"guid": "59adda13-4338-41a6-87c0-e22186cbeb6e:75c39bb4-b700-4c42-98d3-3027a8b290f4", "ecli": "ECLI:SK:KSBA:2024:1116213513.1", "spisova_znacka": "2Cob/60/2023", "nazov": "Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn. 2Cob/60/2023 z 11. 6. 2024", "citacia": "rozsudok Krajského súdu Bratislava z 11. júna 2024, sp. zn. 2Cob/60/2023, ECLI:SK:KSBA:2024:1116213513.1", "identifikacne_cislo": "1116213513", "sud": {"guid": "sud_101", "nazov": "Krajský súd Bratislava", "typ": "krajsky", "slug": "krajsky-sud-bratislava"}, "sudca": "JUDr. Ľubica Krišková", "sudca_id": 28, "sudca_url": "https://www.kauzis.sk/judikatura/sudca/judr-lubica-kriskova-28", "datum_vydania": "2024-06-11", "forma": "Rozsudok", "povaha": ["Zrušujúce", "Potvrdzujúce"], "oblast": ["Obchodné právo"], "podoblast": ["Ostatné"], "merito": null, "pravna_veta": null, "pravna_veta_zdroj": null, "zhrnutie": null, "kolegium": null, "senat": null, "stav": null, "zbierka": null, "predpisy": [{"iri": "/SK/ZZ/1991/513/#paragraf-301", "nazov": "§ 301 ObZ", "url": "https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/#paragraf-301", "judikatura_url": "https://www.kauzis.sk/judikatura/predpis/513-1991/paragraf-301"}, {"iri": "/SK/ZZ/2015/160/#paragraf-387.odsek-1", "nazov": "§ 387 ods. 1 CSP", "url": "https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/160/#paragraf-387.odsek-1", "judikatura_url": "https://www.kauzis.sk/judikatura/predpis/160-2015/paragraf-387"}, {"iri": "/SK/ZZ/2015/160/#paragraf-387.odsek-2", "nazov": "§ 387 ods. 2 CSP", "url": "https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/160/#paragraf-387.odsek-2", "judikatura_url": "https://www.kauzis.sk/judikatura/predpis/160-2015/paragraf-387"}, {"iri": "/SK/ZZ/2015/160/#paragraf-389.odsek-1.pismeno-b", "nazov": "§ 389 ods. 1 písm. b) CSP", "url": "https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/160/#paragraf-389.odsek-1.pismeno-b", "judikatura_url": "https://www.kauzis.sk/judikatura/predpis/160-2015/paragraf-389"}, {"iri": "/SK/ZZ/2015/160/#paragraf-389.odsek-1.pismeno-c", "nazov": "§ 389 ods. 1 písm. c) CSP", "url": "https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/160/#paragraf-389.odsek-1.pismeno-c", "judikatura_url": "https://www.kauzis.sk/judikatura/predpis/160-2015/paragraf-389"}], "paragrafy": ["/SK/ZZ/1991/513#paragraf-301", "/SK/ZZ/2015/160#paragraf-387", "/SK/ZZ/2015/160#paragraf-389"], "ma_text": true, "text_zdroj": "pdf", "pdf_url": "https://obcan.justice.sk/content/public/item/75c39bb4-b700-4c42-98d3-3027a8b290f4", "zdroj": "infosud", "url": "https://www.kauzis.sk/judikatura/r/ECLI:SK:KSBA:2024:1116213513.1", "api_url": "https://www.kauzis.sk/api/v1/judikatura/ECLI:SK:KSBA:2024:1116213513.1", "text_url": "https://www.kauzis.sk/api/v1/judikatura/ECLI:SK:KSBA:2024:1116213513.1/text", "citacie_n": 1, "text": "Súd:\nSpisová značka:\nIdentifikačné číslo súdneho spisu:\nDátum vydania rozhodnutia:\nMeno a priezvisko sudcu, VSÚ:\nECLI:\n\nKrajský súd Bratislava\n2Cob/60/2023\n1116213513\n11. 06. 2024\nJUDr. Ľubica Krišková\nECLI:SK:KSBA:2024:1116213513.1\n\nROZSUDOK V MENE\nSLOVENSKEJ REPUBLIKY\nKrajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľubice Kriškovej a členiek\nsenátu JUDr. Nory Vladovej a JUDr. Viery Malinowskej v právnej veci žalobcu: BK, a.s., so sídlom\nDopravná 19, 921 01 Piešťany, IČO: 36 275 522, zastúpeného: CLS Čavojský & Partners, s.r.o., so\nsídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 36 854 972, proti žalovanému: Centroom, s. r. o., so sídlom\nPanenská 6, 811 03 Bratislava, IČO: 36 251 607, zastúpenému: JUDr. Ján Benčura, advokát, so sídlom\nZáhradnícka 41, 821 08 Bratislava, o zaplatenie 91.513,09 Eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu a\nžalovaného proti rozsudku Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 32Cb/93/2016 zo dňa 16.11.2022 takto\nrozhodol:\nI. Krajský súd v Bratislave rozsudok Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 32Cb/93/2016 zo dňa\n16.11.2022 v napadnutej časti výroku I., ktorým uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu\n16.086,34 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8% ročne zo sumy 16.086,34 Eur od 14.5.2016\ndo zaplatenia do troch dní od právoplatnosti rozsudku p o t v r d z u j e.\nII. Krajský súd v Bratislave rozsudok Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 32Cb/93/2016 zo dňa\n16.11.2022 v napadnutom výroku II., ktorým zamietol žalobu v časti o zaplatenie 36.605,24 Eur s prísl.\na súvisiacom výroku III. z r u š u j e a vec v r a c i a súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a\nnové rozhodnutie.\nodôvodnenie:\n1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie rozhodol, že žalovaná je povinná zaplatiť žalobkyni sumu\n54.539,34 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8% ročne zo sumy 54.539,34 Eur od 14.05.2016 do\nzaplatenia, a to do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku (výrok I.). Vo zvyšku súd žalobu žalobkyne\nzamietol (výrok II.) a rozhodol, že žalovaná je povinná nahradiť žalobkyni trovy konania v rozsahu\n19,20%, pričom o výške tejto náhrady bude rozhodnuté Okresným súdom Bratislava I samostatným\nuznesením (výrok III.).\n2. Súd prvej inštancie v odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobkyňa sa žalobou doručenou\nOkresnému súdu Bratislava I 22.06.2016 domáhala proti žalovanej zaplatenia sumy 91.513,09 Eur spolu\ns úrokom z omeškania vo výške 9,05% ročne zo sumy 91.513,09 Eur od 06.07.2015 do zaplatenia,\nzaplatenia paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v sume 40,- Eur a náhrady\ntrov konania.\n3. Podľa súdu prvej inštancie medzi stranami sporu nebolo sporné, že bola uzavretá zmluva o dielo\n2/2009 16.11.2009 v znení jej dodatku č. 1 z 30.06.2010 a dodatku č. 2 z 02.02.2011. Spornosť spočívala\nv oprávnení žalovanej uspokojiť svoje nároky z bankovej záruky, t. j. predmetom sporu je posúdenie,\nči žalovaná oprávnene získala plnenie z bankovej záruky, pretože v opačnom prípade je povinná toto\nplnenie žalovanej vrátiť.\n\n4. Súd prvej inštancie aplikoval na zistený skutkový stav ustanovenia § 261 ods. 1, § 1 ods. 2, § 313,\n§ 319, § 321 ods. 4, § 369 ods. 1, § 369c ods. 1, § 536, § 537 ods. 3, § 550, § 551 ods. 1 a 2, § 560\nods. 1, § 561, § 786k ods. 2 Obchodného zákonníka.\n5. Súd prvej inštancie poukázal na to, že strany sporu uzavreli zmluvu o dielo 2/2009 16.11.2009.\nDodatok č. 1 k tejto zmluve bol uzatvorený 30.06.2010 a Dodatok č. 2 k tejto zmluve bol uzatvorený\n02.02.2011. Je preto nepochybné, že ide o záväzkový vzťah vzniknutý pred 01.02.2013. Uviedol, že\nžalobkyňa preto nemá podľa bodu 32. a 33. tohto rozsudku nárok na úroky z omeškania vo výške 9,05%\nročne, ale len na výšku úroku z omeškania o 8 percentuálnych bodov vyššieho ako základná úroková\nsadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Súd\nžalobkyni nepriznal paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v sume 40,- Eur,\nktorá bola uplatnená podľa právnych noriem uvedených v bode 24. a 34. tohto rozsudku po zohľadnení\nskutočnosti, že žalovaná sa dostala s úhradou žalovanej sumy do omeškania, pretože paušálna náhrada\nnákladov spojených s uplatnením pohľadávky je povinnosťou zo zodpovednosti za porušenie záväzkov,\na keďže zmluva o dielo v znení jej dodatkov bola uzavretá pred 1. februárom 2013, tak v zmysle § 768k\nods. 2 Obchodného zákonníka (bod 31. tohto rozsudku) je potrebné vychádzať z predpisov účinných do\n31. januára 2013. Obchodný zákonník v znení účinnom do 31. januára 2013 paušálnu náhradu nákladov\nspojených s uplatnením pohľadávky neupravoval, a preto žalobkyňa na ňu nemá nárok. Na základe\nuvedeného súd žalobu žalobkyne v tejto časti zamietol.\n6. Ďalej poukázal na to, že v čl. V ods. 4 zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli, že 5% z ceny diela (bez\nDPH) je zádržné a 5% z ceny diela (bez DPH) je garančná zábezpeka. Zádržné a garančnú zábezpeku\npodľa tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený zadržať za účelom zabezpečenia záväzku zhotoviteľa\nna riadne a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je\noprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom zo zádržného a z garančnej zábezpeky svoje nároky z\nvád diela, nároky na zmluvnú pokutu, náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa, plynúce\nz nedodržania doby výstavby zhotoviteľom a náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia\nod tejto zmluvy. Garančné zádržné vo výške 5% z ceny diela je zhotoviteľ oprávnený nahradiť bankovou\nzárukou vystavenou v prospech objednávateľa. V rámci dohody o urovnaní zo 04.02.2011 objednávateľ\na zhotoviteľ v čl. III ods. 7 vyhlásili, že správna výška garančnej zábezpeky podľa čl. V bod 19 písm. b)\nzmluvy o dielo je 91.513,09 Eur. Banka v liste z 26.05.2015 potvrdila, že žalovaná listom zo 04.05.2015\na listom z 20.05.2015 požiadala banku o plnenie z bankovej záruky spolu vo výške 91.513,09 Eur\n(04.05.2015 38.591,85 Eur a 20.05.2015 52.921,24 Eur). Banka 07.05.2015 a 21.05.2015 žalovanej\nposkytla plnenie z bankovej záruky.\n7. Súd prvej inštancie uviedol, že ak žalovaná dosiahla na základe bankovej záruky plnenie, na ktoré\nnemala nárok podľa svojho vzťahu k žalobkyni, je žalobkyňa oprávnená požadovať, aby jej toto plnenie\nbolo vrátené. V tomto smere súd nespochybňuje dohodu medzi stranami sporu v čl. V ods. 4 zmluvy\no dielo, oprávňujúce uspokojiť jednostranným zápočtom z bankovej záruky nárok na zmluvnú pokutu,\nnáhradu škody, nároky z vád diela. Uvedené potvrdzuje aj čl. VI ods. 5 zmluvy o dielo, v ktorom\nje upravené právo žalovanej uspokojiť tieto nároky z bankovej záruky. Súd poukazuje na tvrdenie\nžalobkyne (bod 4. tohto rozsudku), že žalovaná voči nej nikdy neuplatnila nárok na náhradu škody a ani\nnárok na zmluvnú pokutu. Tieto námietky nemajú právnu relevanciu, pretože v konaní nebolo tvrdené,\nže banková záruka bola viazaná na iné podmienky než na zaplatenie na prvú výzvu a bez námietok. V\nzmluve o dielo rovnako nie je žiadne ustanovenie o tom, že pred uspokojením sa žalovanej z bankovej\nzáruky je potrebné žalobkyňu osobitnou výzvou vyzývať na úhradu zmluvnej pokuty, či náhrady škody.\nUvedené potvrdzuje aj Obchodný zákonník v § 317, kde ustanovuje, že predchádzajúca výzva, aby\ndlžník splnil svoj záväzok, sa vyžaduje, len keď to určuje záručná listina. Súdu síce bola predložená\nbanková záruka, ale len ako nevyplnené tlačivo, v ktorom sa uvádza, že banka plní po prijatí prvej\npísomnej výzvy bez námietok. Ak žalobkyňa tvrdila neoprávnenosť čerpania bankovej záruky, bolo jej\npovinnosťou súdu predložiť vyplnené tlačivo bankovej záruky, pretože obsah spisu nasvedčuje jedine\ntomu, že išlo o bankovú záruku na prvú výzvu a bez námietok. Súd ale zdôrazňuje, že ak žalobkyňa\nnamieta neoprávnený postup žalovanej pri siahnutí na bankovú záruku, zaťažuje dôkazné bremeno\npredovšetkým žalovanú preukázať, že na uspokojenie svojich nárokov bola oprávnená, pretože z týchto\ntvrdení vyvodzuje priaznivé dôsledky pre seba.\n\n8. V zmysle listu z 20.05.2015 si žalovaná uplatnila bankovú záruku okrem iného na úhradu náhrady\nškody z vadného plnenia diela (praskliny a dilatácie) v bytoch 6.01, 6.02, 6.03, 6.06, 6.08 a 6.9 vo výške\n125.812,70 Eur. Podklad náhrady škody je podľa spomenutej listiny v čl. VI ods. 5 zmluvy o dielo. Zmluva\no dielo v tomto ustanovení síce umožňuje uplatniť žalovanej náhradu škody, ale toto oprávnenie viaže\nvýlučne na odstraňovanie následkov vadného plnenia žalobkyne. Bolo preto povinnosťou žalovanej\nsúdu preukázať výšku vzniknutej škody a v čom presne táto škoda spočíva. V podaní zo 07.10.2021\nžalovaná uviedla, že náhrada škody predstavuje poskytnutú zľavu z ceny bytov kupujúcim v dôsledku\nneodstránených závad bytov 6.01, 6.02, 6.03, 6.06, 6.08, 6.09. Za týmto účelom predložila súdu tabuľku\nceny bytov pred a po zľave spolu s čestným vyhlásením AMD Partners, s. r. o. z 05.10.2021 o tom, že\ntejto spoločnosti žalovaná poskytla zľavu z ceny bytu vo výške 26.734,70 Eur. Tieto dôkazy nepostačujú\nna preukázanie výšky škody, pretože ide len o tvrdenia žalovanej, ktoré podporuje nič nepreukazujúcou\ntabuľkou s číslami, ktoré nemajú oporu v iných dôkazoch. Predovšetkým ale je tento postup žalovanej\nv rozpore so samotnou zmluvou o dielo, pretože táto síce v čl. V ods. 4 oprávňuje žalovanú uspokojiť\njednostranným zápočtom z bankovej záruky nárok na náhradu škody, ale toto oprávnenie je potrebné\nvykladať v súlade s čl. VI ods. 5 zmluvy o dielo, kedy nárok na náhradu škody zmluva viaže na\nodstraňovanie následkov vadného plnenia žalobkyne. To znamená, že žalovaná, ak vynaložila náklady\nna odstránenie vád, ktoré mala odstrániť žalobkyňa, tak jej týmto postupom vznikne škoda, ktorú si\nmôže vykryť uspokojením sa z bankovej záruky. V žiadnom prípade nemožno uvedené vykladať tak,\nže náhrada škody má pokrývať ušlý zisk žalovanej z predaja bytov so zľavou pre neodstránené vady.\nKeďže zmluva o dielo podľa súdu nepripúšťa takto široko koncipovanú náhradu škody, bolo uspokojenie\nsa žalovanej z bankovej záruky titulom náhrady škody neoprávnené a žalovaná musí tieto prostriedky\nžalobkyni vrátiť.\n9. Súd prvej inštancie konštatoval, že mu bolo predložené potvrdenie o odovzdaní realizačnej projektovej\ndokumentácie stavby „SO 110 Polyfunkčný objekt - Piešťany“ zo 16.11.2009. Z tohto potvrdenia ale\npodľa súdu nevyplýva, že žalobkyni bola odovzdaná aj časť o statike. Uvedené potvrdil aj svedok Z.. W.\nŠ.. Z jeho výpovede vyplynulo, že žalobkyňa nemala ľudí a nemohla dokončiť výstavbu hrubej stavby.\nNastúpila len na dokončenie objektu. Čiže pre dokončenie objektu dostala dokumentáciu, týkajúcu\nsa ich rozsahu - architektúru a všetky profesie. Nebola jej odovzdaná statika, tú ani nepožadovala.\nRovnako v zápise z kontrolného dňa stavby č. 26 z 26.11.2009 sa uvádza, že žalobkyni bola odovzdaná\nprojektová dokumentácia bez statiky. Z uvedeného potom možno vyvodiť záver, že ustanovenia zmluvy\no dielo súdom uvádzané v bode 45. tohto rozsudku nedopadajú na tento spor pokiaľ ide o chyby v\nstatike, resp. povinnosti žalovanej vo vzťahu k statike. Žalobkyňa vykonávala len dokončovacie práce,\nnerealizovala hrubú stavbu, a preto ani nebolo potrebné jej predkladať statiku. Zmluva o dielo teda\nvylučuje, aby žalobkyňa vykonávala práce na diele, kde je potrebná statika - porovnaj bod 44. tohto\nrozsudku. Z uvedeného dôvodu je potom logickým následkom, že žalovaná žalobkyni neodovzdala\nprojektovú dokumentáciu v časti statiky. Súdu bola predložená aj listina z 21.04.2010 „výkony dodávok,\nktoré nie sú predmetom záruky podľa ZoD“, v ktorej sa výslovne uvádza, že zo zodpovednosti za vady\ndiela sú vyňaté všetky výkony stavebných prác a dodávok, ktoré boli zrealizované do 11.11.2019, alebo\nneboli zrealizované zhotoviteľom stavby podľa tejto zmluvy o dielo, a to konkrétne hrubé terénne úpravy,\npiloty, podkladový betón, ležaté rozvody pod podkladovým betónom, zvislé monolitické konštrukcie,\nvodorovné monolitické konštrukcie, monolitické konštrukcie, murivo Porotherm v určenom rozsahu,\nmurivo Silka v určenom rozsahu a priečky Ytong v určenom rozsahu. V zápise o odovzdaní a prevzatí\nbudovy alebo stavby z 26.11.2009 je uvedené, že došlo k prevzatiu a odovzdaniu hrubej stavby skelet,\nobvodovej steny, priečky bytov (Silka) a ostatné priečky (Ytong). Žalobkyňa teda v rámci predloženej\nprojektovej dokumentácie statiku nedostala a nebol ani dôvod jej statiku predkladať, pretože hrubú\nstavbu nerealizovala - realizovala len dokončovacie práce. Nemožno sa preto dovolávať čl. III zmluvy\no dielo - presnejšie povinnosti preskúmať projektovú dokumentáciu a hlásiť jej chyby žalovanej, a to v\nčasti, ktorú žalobkyňa od žalovanej nedostala (statika) a pre svoju činnosť ani nepotrebovala.\n10. Podľa súdu prvej inštancie z vykonaného dokazovania vyplynulo, že žalovaná nesprávne posúdila\nvznik trhlín (prasklín, puklín) na diele. Dielo malo od začiatku problém s tým, ako bola postavená\nhrubá stavba. Vyjadrenia odborníkov spočiatku vychádzali z nerovnomerného sadania stavby, čo R..\nU. ešte v roku 2018 označil za správny záver. S odstupom času v roku 2015, v roku 2016 a v\nroku 2017 vypracované posudky (bod 47. a 50. rozsudku súdu prvej inštancie) dospeli k záveru o\nchybnej statike stavby. Pre posúdenie tohto sporu nie je smerodajné, či išlo o nerovnomerné sadanie\nstavby alebo chyby v statike, pretože aj jedno aj druhé vylučuje zodpovednosť žalobkyne za vzniknuté\nvady (bod 46. rozsudku súdu prvej inštancie - listina z 21.04.2010 „výkony dodávok, ktoré nie sú\n\npredmetom záruky podľa ZoD), ktoré majú pôvod či už v nesprávnej statike alebo v nerovnomernom\nsadaní stavby. Žalovaná síce v roku 2010 nemohla mať vedomosť o chybnej statike stavby, ale mala\nvedomosť o odbornom posudku číslo 1/2010 z 22.07.2010 s jednoznačným záverom, že najzávažnejšou\npríčinou vzniku trhlín na nenosných murovaných konštrukciách je nerovnomerné sadnutie najviac\nzaťažených stĺpov železobetónového skeletu v strednej osi B oproti krajným osiam A a B. Riešitelia\npritom predpokladali ďalšie poškodenie nenosných konštrukcií v objekte a neodporúčali kozmetické\núpravy murovaných priečok. Žalovaná síce poukazovala na vyjadrenia Baumit, spol. s r. o. z 08.07.2010\na Xella Slovensko, spol. s r.o. z 13.07.2010, ale aj tieto pri trhlinách väčšieho rozsahu pripustili ako príčinu\ndotvarovanie a deformáciu staticky nosnej konštrukcie. Žalovaná síce argumentovala, že postupovala\npodľa odporúčania v posudku číslo 1/2010 z 22.07.2010, t. j. spôsob realizácie priečok, ale tento bod\nzároveň hovorí, že ide o realizáciu bez odstránenia príčiny vzniku trhlín. Žalobkyňa pritom opakovane\nupozorňovala na trhliny a priehyby a odmietala svoju zodpovednosť za vzniknutý stav. Podľa zmluvy o\ndielo (čl. VI ods. 9) je síce žalobkyňa povinná odstrániť aj vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera,\nale len v tom prípade, že odstránenie neznesie odklad. Žalovaná pritom v rámci súdneho konania nijako\nnešpecifikovala, odstránenie ktorých vád neznieslo odklad - predovšetkým pri prasklinách. Okrem toho\nčl. VI ods. 1 zmluvy o dielo vylučuje zodpovednosť žalobkyne za vady, ktoré boli spôsobené použitím\npodkladov a vecí vypracovaných žalovanou a žalobkyňa ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti\nnemohla zistiť ich nevhodnosť ani pri realizácii diela alebo na ne písomne upozornila žalovanú do 7\npracovných dní odo dňa, keď ich pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti mala zistiť, ale žalovaná\nna ich použití trvala. Žalobkyňa upozornila žalovanú na priehyby 26.11.2009, pričom statiku k dispozícii\nnemala. Opakovane boli zaznamenávané pukliny, pričom žalovaná vydala pokyn na pokračovanie v\nprácach. Uvedená situácia preto podľa súdu vylučuje zodpovednosť žalobkyne za statické vady.\n11. Podľa súdu prvej inštancie žalobkyňa si splnila svoje povinnosti, keď už 26.11.2009, teda v\ndeň prevzatia rozostavanej hrubej stavby poukázala na nerovnosti stropov vykazujúcich priehyby\n4 - 5 cm. Žalovaná žalobkyni ani len neodovzdala statiku diela, a preto očakávať od žalobkyne\ndôkladné zhodnotenie statiky je nedôvodné. Navyše, ako už súd opakovane uviedol, žalobkyňa neniesla\nzodpovednosť za statické vady, resp. za vady vzniknuté v dôsledku nerovnomerného sadania stavby,\npretože je to vylúčené listinou z 21.04.2010 „výkony dodávok, ktoré nie sú predmetom záruky podľa\nZoD”. V stavebnom denníku sú následne riadne zaznačované vzniky puklín, pričom žalovaná trvala\nna realizácii diela. Je preto naplnená aj dikcia § 551 Obchodného zákonníka, kedy žalobkyňa listom z\n21.07.2010 upozornila objednávateľa na nevhodnú povahu vecí prevzatých od objednávateľa a pokynov\nna vykonanie diela. Keďže žalovaná trvala na vykonaní diela, nemôže žalobkyňa zodpovedať za tie vady\ndiela, ktoré majú pôvod v statike. Za daných okolností sú naplnené aj podmienky § 561 Obchodného\nzákonníka, čo tiež vylučuje zodpovednosť žalobkyne za vady statického rázu.\n12. Vychádzajúc z listov žalovanej adresovaných banke na zaplatenie bankovej záruky zo 04.05.2015 a\nz 20.05.2015, žalovaná tvrdila neodstránenie nasledujúcich vád: a) oprava odlepenej dlažby na balkóne\nč. 5.6, b) oprava prasklín na fasáde polyfunkčného domu, c) oprava zatečených rohov v byte č. 7.04,\nd) oprava prasklín na 2., 3. a 4. nadzemnom podlaží, e) oprava prasklín, dilatácií, odpadnutých omietok\nna 2., 3., 4. nadzemnom podlaží a f) oprava prasklín, dilatácií a odlepených dlažieb v bytoch č. 3.4,\n3.6, 4.2, 4.4, 4.5, 5.1, 5.4, 5.1, 7.6. Podaním z 23.08.2019 a zo 07.10.2021 žalovaná špecifikovala, že\nvada b) je reklamácia č. 03/02/2015 Šr z 20.02.2015 - odstránenie 786,40 Eur, vada a) je reklamácia\nč. 03/11/2012 Šr z 22.11.2012 - odstránenie 335,51 Eur, vada c) je reklamácia č. 01/08/2014 Šr z\n06.08.2014 - odstránenie 35,- Eur. Žalovaná pripočítala aj sumu 825,- Eur za pasportizáciu puklín na 2.,\n3. a 4, nadzemnom podlaží a za spracovanie prehľadu reklamačných konaní. Spolu ide o sumu 1.979,91\nEur, pričom žalovaná si z bankovej záruky uplatnila sumu 1.981,61 Eur. Pri zvyšných vadách žalovaná\nnešpecifikovala o aké reklamácie (číselné označenie) išlo. Uviedla však, že vynaložila sumu 3.798,- Eur\na 10.670,24 Eur. V zmysle prehľadu reklamácií reklamácia č. 03/02/2015 spočíva v pukline na fasáde (v\nliste č. 03/02/2015 Šr je uvedené na fasáde polyfunkčného domu v rohoch okien sa vytvorili pukliny na\nzatepľovacom systéme, na 3. a 4. nadzemnom podlaží vznikli aj horizontálne pukliny na miestach styku\ntehlového muriva a stropnej betónovej dosky), reklamácia č. 03/11/2012 spočíva v odlepenej dlažbe v\nbyte 5.6 a reklamácia č. 01/08/2014 v zle spádovanom balkóne a zavlhnutej stene (byt 7.4). Odlepenie\ndlažby v byte 5.6 a zatečenie rohu v byte 7,04 považoval súd za dostatočne určitú reklamáciu, námietka\nžalobkyne je preto v tomto smere nedôvodná.\n13. Keďže pri vadách uvádzaných v liste z 20.05.2015 a ani počas súdneho konania žalovaná\nnešpecifikovala presne o aké vady ide (presné vymedzenie), súd prvej inštancie konštatoval, že\n\nneuniesla dôkazné bremeno. Žalovaná nepoukázala na konkrétnu reklamáciu, reklamačný list, ale len\nvšeobecne uviedla, že vady spočívajú v oprave prasklín, dilatácií, odpadnutých omietok na 2., 3., 4.\nnadzemnom podlaží a oprave prasklín, dilatácií a odlepených dlažieb v bytoch č. 3.4, 3.6, 4.2, 4.4,\n4.5, 5.1, 5.4, 5.1, 7.6 + náhrada škody (k tomu bližšie bod 43. tohto rozsudku). Súd z tohto vyjadrenia\nnedokáže posúdiť oprávnenosť čerpania bankovej záruky žalovanou, pričom vyššie súd ustálil, že za\nstatické vady žalobkyňa nezodpovedá. Rovnako súd ustálil, že ak žalovaná namietala rôzny pôvod\npuklín, bolo jej povinnosťou preukázať, že predmetom vád, kvôli ktorým siahla na bankovú záruku boli\nnestatické vady. Za daných okolností preto žalovaná, ktorú zaťažuje dôkazné bremeno, nepreukázala,\nže na bankovú záruku z tohto dôvodu siahla oprávnene. Je preto jej povinnosťou peňažné prostriedky\nzískané z bankovej záruky na základe výzvy z 20.05.2015 žalobkyni vrátiť. Ide o sumu 52.921,24 Eur.\n14. V liste zo 04.05.2015 žiadala žalovaná banku o vyplatenie bankovej záruky v sume 38.591,85 Eur\nza a) opravu odlepenej dlažby na balkóne č. 5.6, b) opravu prasklín na fasáde polyfunkčného domu, c)\nopravu zatečených rohov v byte č. 7.04, d) opravu prasklín na 2., 3. a 4. nadzemnom podlaží + e) zmluvnú\npokutu. Pri písmenách b) a d) žalovaná nepreukázala oprávnenosť použitia bankovej záruky, pričom pri\npísm. d) žalovaná opätovne neoznačila reklamačné listy a preto neuniesla dôkazné bremeno. Uplatnená\nsuma 825,- Eur za pasportizáciu puklín na 2., 3. a 4. nadzemnom podlaží a za spracovanie prehľadu\nreklamačných konaní je požadovaná v rozpore so zmluvou o dielo, t. j. bolo siahnuté na bankovú záruku\nneoprávnene, pretože tá kryje náklady na odstraňovanie vád diela a nie ich skúmanie, evidenciu a\nspracovanie prehľadu reklamačných konaní. Suma za opravu fasády (reklamácia č. 03/02/2015 Šr z\n20.02.2015 - odstránenie 786,40 Eur) je neoprávnene čerpaná, pretože žalovaná nepreukázala, že ide\no puklinu, ktorá nemá statický pôvod. Pri zvyšných dvoch reklamáciách, t. j. reklamácia č. 03/11/2012,\nspočívajúca v odlepenej dlažbe v byte 5.6 a reklamácia č. 01/08/2014, spočívajúca v zle spádovanom\nbalkóne a zavlhnutej stene žalovaná preukázala vynaloženie sumy 35,- Eur za vysprávku zatečených\nrohov v bytovom dome Centroom byt 7.04 na základe faktúry 3/2015 uhradenej 29.05.2015 dodávateľovi\nMaroš Mikluš - MIKI. Dohodou o náhrade nákladov za odstránenie reklamovaných závad preukázala\nžalovaná úhradu sumy 340,21 Eur Z.. H. H., ktorý si opravil odlepujúcu sa dlažbu na balkóne č. 5.06.\nSúdu bol predložený výpis z banky, preukazujúci úhradu sumy 340,21 Eur, ako aj faktúra č. 201210,\nznejúca na sumu 300,- Eur za prácu a blok v sume 40,21 za materiál. Žalovaná si ale zo sumy 340,21\nEur uplatnila len 333,51 Eur. Tieto vady žalobkyňa preukázateľne neodstránila, pričom v danom prípade\nju zaťažovalo dôkazné bremeno preukázať, že odlepená dlažba na balkóne a zatečený roh v byte sú\nstatickými vadami, čo žalobkyňa nepreukázala. Žalobkyňa tak porušila svoju povinnosť v zmysle čl. VI\nods. 5 zmluvy o dielo odstrániť reklamovanú vadu bez zbytočného odkladu. V rovnakom ustanovení\nzmluva o dielo dáva oprávnenie žalovanej odstrániť vadu inou osobou na náklady žalobkyne, pričom\nods. 5 čl. VI zmluvy o dielo oprávňuje náklady súvisiace s odstraňovaním vadného plnenia žalobkyne\nuspokojiť z bankovej záruky. Uplatnená suma 333,51 Eur a 35 Eur, t. j. 368,51 Eur bola preto z bankovej\nzáruky čerpaná dôvodne.\n15. Celková oprávnená suma čerpania bankovej záruky je tak 333,51 Eur + 35,- Eur + 36.605,24 Eur\n(zmluvná pokuta požadovaná žalovanou - uvedená vo výzve banke zo 04.05.2015). Žaloba žalobkyne je\npreto v časti istiny 36.973,75 Eur nedôvodná a súd ju zamietol. Vo zvyšku je žaloba žalobkyne dôvodná\n(91.513,09 Eur - 36.973,75 Eur) a súd zaviazal žalovanú na zaplatenie sumy 54.539,34 Eur žalobkyni,\npretože v tomto rozsahu čerpala bankovú záruku nedôvodne, a preto túto sumu musí žalobkyni vrátiť.\n16. Ako právne irelevantné (podanie žalobkyne z 31.05.2017) posúdil súd námietky žalobkyne o\nneprimeranosti zmluvnej pokuty, pretože moderovať môže súd zmluvnú pokutu uplatnenú v konaní, nie\nzmluvnú pokutu už zaplatenú. Rovnako sú nedôvodné všetky námietky žalobkyne o premlčaní nároku\nžalovanej, pretože žalovaná žiadny nárok voči žalobkyni neuplatňuje a okolnosť, či v čase siahnutia na\nbankovú záruku bol nárok žalovanej premlčaný alebo nie je pre tento spor nepodstatná.\n17. Súd prvej inštancie priznal žalobkyni aj úrok z omeškania vo výške 8,00% ročne (v súlade s bodom\n32. a 33. svojho rozsudku) zo sumy 54.539,34 Eur od 14.05.2016 do zaplatenia. Dátum, od ktorého\npožaduje žalobkyňa úroky z omeškania bol určený na 14.05.2016, t. j. 10 dní po tom, čo výzva na úhradu\nz 02.05.2016 zo strany žalobkyne bola doručená žalovanej.\n18. O nároku na náhradu trov konania rozhodol súd prvej inštancie v súlade s § 262 ods. 1 C.s.p. v\nspojení s § 255 ods. 1 a 2 C.s.p., teda podľa zásady úspechu v spore. Žalobkyňa mala v spore úspech v\nčasti o zaplatenie istiny v sume 54.539,34 Eur, čo k žalovanej istine 91.513,09 Eur predstavuje úspech\n\n59,60%. Žalovaná mala úspech v zamietajúcej časti istiny v sume 36.973,75 Eur, čo k žalovanej istine\npredstavuje úspech 40,40%. Čistý úspech žalobkyne je potom 19,20% (59,60% - 40,40%). Súd preto\npriznal žalobkyni nárok na náhradu trov konania voči žalovanej v rozsahu 19,20%.\n19. Proti tomuto meritórnemu rozhodnutiu súdu prvej inštancie podali obe sporové strany v zákonnej\nlehote odvolanie.\n20. Žalobca svoje odvolanie proti rozsudku súdu prvej inštancie v časti výroku II. v rozsahu 36.605,24\nEur a súvisiacemu výroku III. odôvodnil tým, že súd prvej inštancie vec nesprávne právne posúdil.\n21. Žalobca namietal záver súdu prvej inštancie, že moderovať môže súd zmluvnú pokutu uplatnenú v\nkonaní, nie zmluvnú pokutu už zaplatenú. Žalobca považuje toto právne posúdenie za nesprávne, a to\nz dôvodu, že odporuje ustálenej rozhodovacej praxi najvyšších súdnych autorít, a to najmä s ohľadom\nna rozsudok veľkého senátu Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 11.4.2018, sp. zn. 31 Cdo\n927/2016. Poukázal na to, že v rámci odôvodnenia predmetného rozhodnutia (bod 20) Najvyšší súd\nČeskej republiky uviedol: „Právní úprava moderace smluvní pokuty v § 301 obch. zák. je kogentní.\nStrany se nemohou od ní dohodou odchýlit (srov. § 263 obch. zák.). Strany si tak nemohou dohodou\nvyloučit moderaci smluvní pokuty. Tím spíše nemuže moderaci smluvní pokuty vyloučit jedna ze strany\nsvým jednostranným právním jednáním (zápočtem).“ Ďalej v odôvodnení predmetného rozhodnutia\n(bod 21 a 23) Najvyšší súd Českej republiky konštatuje, že účelom moderácie je ochrana dlžníka\nzo zmluvnej pokuty pred neprimerane vysokou zmluvnou pokutou s tým, že k moderácii zmluvnej\npokuty nedochádza s účinkami ex nunc, ale ex tunc, k okamihu ujednania o zmluvnej pokute. Ak\nje zmluvná pokuta neprimeraná, nemôže jednostranným zápočtom dôjsť v rozsahu jej neprimeranej\nvýšky k zániku pohľadávky zo zmluvnej pokuty. Podľa žalobcu súd prvej inštancie rozhodovaciu prax\nnajvyšších súdnych autorít (hoci z Českej republiky, vychádzajúc však z totožného textu právnej normy),\npri právnom posúdení opomenul, na posudzovaný prípad nesprávne vylúčil aplikáciu § 301 Obchodného\nzákonníka, na základe čoho došlo k nesprávnemu právnemu posúdeniu a naplneniu odvolacieho dôvodu\npodľa § 365 ods. 1 písm. h) Civilného sporového poriadku.\n22. Žalobca uviedol, že už v podaní zo dňa 10.5.2021 (strana 13) poukazoval na to, čo by bolo možné\npovažovať za primeranú zmluvnú pokutu (v kontexte zachovania výkladu predmetného ustanovenia\nzmluvy o dielo tak, aby zmluvná pokuta nebola neprimeraná), a to 2% z hodnoty plnenia, na ktoré sa\nvada vzťahovala - v danom prípade sa vzťahovala vada na plnenie v sume 333,51 EUR + 35,- EUR (bod\n58 odôvodnenia rozsudku), čo je 7,37 EUR. Pre úplnosť je totiž zrejmé, že odstraňovanie vád tretími\nstranami bolo zabezpečené prostredníctvom bankovej záruky (čo si žalovaný v konečnom dôsledku - o. i.\nz bankovej záruky aj uplatnil), a teda kompenzačná funkcia zmluvnej pokuty v podobe paušálnej náhrady\nminimálne skutočnej škody bola dostatočne pokrytá. Žalovaný tiež nepreukázal, že by mu akákoľvek\nškoda v súvislosti s touto vadou vznikla, a teda je zrejmé, že pri uplatnení § 301 Obchodného zákonníka\nsúd nemusí na žiadnu škodu žalovaného prihliadať.\n23. Na základe vyššie uvedených skutočností žalobca navrhuje, aby odvolací súd výrok II. a III. rozsudku\nsúdu prvej inštancie zrušil, vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a nové rozhodnutie a priznal\nžalobcovi trovy odvolacieho konania v rozsahu 100%, eventuálne, aby odvolací súd rozsudok súdu prvej\ninštancie zmenil tak, že: I. Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 91.144,58 EUR spolu s úrokom\nz omeškania vo výške 8% ročne zo sumy 91.144,58 EUR od 14.5.2016 do zaplatenia, a to do troch dní\nod právoplatnosti rozsudku. II. Vo zvyšku súd žalobu žalobcu zamieta. III. Žalovaný je povinný nahradiť\nžalobcovi trovy konania v rozsahu 99,20%, pričom o výške tejto náhrady bude rozhodnuté Okresným\nsúdom Bratislava I samostatným uznesením.\n24. Žalovaný podal odvolanie proti časti výroku I. rozsudku, ktorým súd uložil povinnosť žalovanému\nzaplatiť žalobcovi sumu 16.086,34 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8% ročne zo sumy\n16.086,34 Eur od 14.05.2016 do zaplatenia, a to do troch dní od právoplatnosti rozsudku a žiadal, aby\nodvolací súd napadnutý rozsudok v tejto časti zmenil a žalobu zamietol.\n25. Uviedol, že čiastka 16.086,34 Eur čerpania z bankovej záruky sa dotýka reklamácii uplatnených u\nžalobcu. Jednalo sa o škody súvisiace s odstraňovaním následkov vadného plnenia žalobcu. Žalovaný\ndoložil podaním zo dňa 07.10.2021 okrem iného reklamačné listy, z ktorých je zrejmé presné vymedzenie\nvád, pričom tieto vady nie sú vadami statickými. Žalobca v čase uplatnených reklamácii reklamácie\n\nnerozporoval. V roku 2015 žalovaný písomnou formou uplatnil u zhotoviteľa diela v súlade s čl. VI. ods. 5\nzmluvy opodstatnené reklamácie na zhotoviteľom zrealizovanom diele „Výstavba polyfunkčného objektu\nCentroom“, na ktoré zhotoviteľ vôbec nereagoval. Následne dňa 05.03.2015 žalovaný zhotoviteľovi\ndoporučeným listom doručil zoznam neodstránených reklamovaných závad na objekte, na ktorý\nžalovaný od zhotoviteľa opakovane nedostal žiadnu odpoveď. Žalobca v čase uplatnených reklamácii\nuž so žalovanou nekomunikoval. Z uvedeného dôvodu musel žalovaný pristúpiť k zabezpečovaniu\nodstraňovania reklamácií treťou osobou a ním vynaložené náklady si v zmysle zmluvy uplatnil z bankovej\nzáruky za zádržné zriadenej v Slovenskej sporiteľni, a. s. výzvami zo dňa 04.05.2015 a 20.05.2015.\nVyplatenú sumu vo výške 16.086,34 Eur z bankových garancií považuje za oprávnenú.\n26. Pokiaľ ide o trovy konania, má za to, že existujú dôvody, aby súd nepriznal náhradu trov konania\nžiadnej strane. Výnimočnosť spočíva v okolnostiach danej veci, porušení povinnosti žalobcu vyplývajúce\nz čl. VI. ods. 5, 7, 9 zmluvy o dielo č. 2/2009 zo dňa 16.11.2009 (Zodpovednosť za vady/Záruka), že na\nreklamácie nereagoval a závady neodstraňoval.\n27. K odvolaniu žalobcu sa vyjadril žalovaný, ktorý uviedol, že zmluvnú pokutu považoval súd prvej\ninštancie za platne dojednanú, a preto boli oprávnení siahnuť na bankovú záruku aj titulom zmluvnej\npokuty. Zmluvná pokuta zabezpečuje splnenie povinnosti žalobcu odstrániť akúkoľvek vadu v akejkoľvek\nsume, a preto nemusela byť dohodnutá výška pre konkrétne vady. Žalobca nepreukázal, že by v rámci\nkontraktačného procesu namietal výšku zmluvnej pokuty. Zmluvu o dielo podpísal (a ako v zmluve o\ndielo v čl. X ods. 16 vyhlásil - na základe slobodnej, vážnej, určitej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne\nnevýhodných podmienok). Z uvedeného pohľadu je dohoda o zmluvnej pokute vyvážená a nemožno\nju považovať za jednostranne zvýhodňujúcu jednu zmluvnú stranu. Použitie moderačného práva je\nzásahom do zmluvnej voľnosti účastníkov obchodného záväzkového vzťahu. Zásah súdu do zmluvných\nvzťahov aplikáciou § 301 Obchodného zákonníka by mal byť výnimočným postupom. Stotožňuje sa s\nprávnym záverom súdu prvej inštancie, že námietky žalobcu o neprimeranosti zmluvnej pokuty sú právne\nirelevantné, pretože moderovať môže súd zmluvnú pokutu uplatnenú v konaní, nie zmluvnú pokutu už\nzaplatenú. Uvádza tiež, že ich postup nemožno hodnotiť ako rozporný s poctivým obchodným stykom,\npretože realizovali oprávnenia zo zmluvy o dielo, na ktorých sa so žalobcom vyslovene dohodli.\n28. Žalobca vo vyjadrení k odvolaniu žalovaného namietal, že žalovaný len uviedol, že sa nestotožňuje\nso skutkovými a právnymi závermi súdu prvej inštancie; je však zrejmé, že žalovaný ani neuviedol, že\nby bol skutkový stav nesprávne zistený na základe vykonaných dôkazov (len to, že považuje vyplatenie\nsumy z bankovej záruky za oprávnenú, neuviedol však žiadny súvisiaci odvolací dôvod) alebo že by súd\nprvej inštancie vec po právnej stránke nesprávne posúdil, a teda žiadny odvolací dôvod v kontexte §\n363 CSP neuviedol.\n29. Poukázal na to, že v časti II. odvolania žalovaný uviedol skutkové tvrdenia, ktoré buď zrekapituloval,\nprípadne uviedol nové skutkové tvrdenia, a to, že žalobca v čase uplatnených reklamácií reklamácie\nnerozporoval. Žalovaný prvý raz v konaní uvádza, že žalobca reklamácie nerozporoval, čo žalobca\npovažuje za nové skutkové tvrdenie (žalovaný takéto tvrdenie uviedol prvý raz). Podľa jeho názoru\nide o takú novotu v podobe nového skutkového tvrdenia, ktoré nespĺňa požiadavky uvedené v § 366\nCSP, a teda v tomto smere nie je možné na nové skutkové tvrdenia prihliadať. Žalobca z opatrnosti\npoukazuje na to, že okrem vyššie uvedeného je tvrdenie v rozpore so zisteným skutkovým stavom,\nnakoľko samotný žalobca už v replike z 31.5.2017 poukázal na časovú genézu prípadu, a to, že medzi\nžalobcom a žalovaným bola uzatváraná dohoda v súvislosti s odstraňovaním vád a pomeru znášania\nsúvisiacich nákladov na odstraňované vady (obdobie 2012 - 2014), na základe ktorej boli vady (a pomer\nznášanie nákladov na ich odstraňovanie medzi žalobcom a žalovaným) riešené, a teda uvedené tvrdenie\nžalovaného je v rozpore so zisteným skutkovým stavom.\n30. K návrhu žalovaného, aby súd nepriznal náhradu trov konania žiadnej strane, pričom mal za to, že\nna to existujú dôvody a že výnimočnosť spočíva v okolnostiach - porušenie povinností vyplývajúcich\nzo Zmluvy (čl. VI, ods. 5, 7 a 9) uviedol, že žiadne okolnosti na nepriznanie náhrady trov konania\npodľa pomeru úspechu žalobcovi dané nie sú, zo skutkového stavu a vykonaného dokazovania v rámci\nkonania na súde prvej inštancie vyplynulo, že žalobca za žalovaným uplatňované vady nezodpovedal.\nV zmysle čl. VI bod 9 Zmluvy vyplýva, že ak žalobca zodpovednosť za vady popiera, je povinný ich\nuhradiť len v prípade, ak ich odstránenie neznesie odklad. Zároveň v niektorých prípadoch čerpania\n\nbankovej záruky neuplynuli lehoty v Zmluve, na ktoré žalovaný odkazuje (lehoty na odstránenie vád,\núhrada nákladov tretích strán).\n31. Krajský súd v Bratislave ako súd odvolací podľa § 34 zák. č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok\n(ďalej len C.s.p.) prejednal vec podľa § 380 ods. 1 bez nariadenia pojednávania v medziach daných\nrozsahom a dôvodmi odvolania, pričom termín verejného vyhlásenia rozsudku bol v súlade s ust. § 219\nods. 3 C.s.p. oznámený na úradnej tabuli a webovej stránke Krajského súdu v Bratislave dňa 4.6.2024.\nPo oboznámení sa s obsahom spisu súdu prvej inštancie a dôvodmi odvolania žalobcu i žalovaného\ndospel k záveru, že odvolanie žalobcu je dôvodné.\n32. Odvolací súd z obsahu spisu zistil, že právny predchodca žalobcu (BK Construction, s.r.o.) a\nžalovaný uzavreli dňa 16.11.2009 zmluvu o dielo, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zabezpečiť\npre objednávateľa vykonanie diela - výstavbu polyfunkčného objektu v Piešťanoch na ulici Nitrianska.\nV čl. IV ods. 4.3 zmluvy o dielo sa žalobca zaviazal preveriť všetky zvislé a vodorovné nosné a\nnenosné monolitické a murované konštrukcie, všetky pripomienky ku kvalite, zvislosti a vodorovnosti\nzhotoveným zvislým a vodorovným nosným a nenosným monolitickým a murovaným konštrukciám\nmusia byť písomne predložené objednávateľovi najneskôr 10 dní po prevzatí stavby resp. podpisom\nzmluvy. Žalobca tvrdil, že si uvedenú povinnosť splnil a v listine požiadavky na stavebnú pripravenosť\na zápis z prevzatia murárskych konštrukcií poukázal na to, že nerovnosti stropov vykazujú priehyby\n4 - 5 cm. Zmluva o dielo umožňovala žalobcovi ako zhotoviteľovi nahradenie garančného zádržného\nvo výške 5% z ceny diela bankovou zárukou vystavenou v prospech žalovaného ako objednávateľa.\nBankovú záruku č. 377/AUOC/05-52 na žiadosť žalobcu vystavila Slovenská sporiteľňa, a.s. v prospech\nžalovaného. Dielo bolo žalovanému riadne odovzdané, čo potvrdzuje zápis o odovzdaní a prevzatí č.\n08/2010. Žalovaný sa následne žiadosťou zo 04.05.2015 domáhal voči banke čerpania bankovej záruky\nv sume 38.591,85 Eur a žiadosťou z 20.05.2015 v sume 52.921,24 Eur. Tieto peňažné prostriedky boli\nžalovanému vyplatené 07.05.2015 a 21.05.2015. Podľa žalobcu neboli splnené podmienky pre čerpanie\nbankovej záruky, predmetom konania je teda nárok na vrátenie uplatnenej bankovej záruky. Podľa súdu\nprvej inštancie žalovaný neuniesol dôkazné bremeno, že si uplatnil bankovú záruku za vady, ktoré nie\nsú vadami statickými s výnimkami uvedenými v ods. 55 až 58 rozsudku. Súd prvej inštancie dospel k\nzáveru, že v rozsahu zmluvnej pokuty v sume 36.605,24 EUR (zmluvná pokuta požadovaná žalovaným v\nzmysle výzvy banke zo 4.5.2015) je banková záruka čerpaná oprávnene. Okrem toho súd prvej inštancie\ndospel k záveru, že v súvislosti s potrebou zabezpečenia vád tretími stranami bola čerpaná banková\nzáruka oprávnene iba v rozsahu 333,51 EUR a 35,- EUR, t. j. spolu 368,51 EUR (odsek 58 odôvodnenia\nrozsudku).\n33. Odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie v napadnutom rozsahu výroku I. (suma\n16.086,34 Eur s príslušenstvom), keďže dospel k záveru, že odvolaniu žalovaného nie je možné\nvyhovieť. Žalovaný v odvolaní uviedol, že sa nestotožňuje s právnymi a skutkovými závermi v napadnutej\nčasti. Poukázal na to, že doložil podaním zo dňa 7.10.2021 reklamačné listy, z ktorých je zrejmé presné\nvymedzenie vád, pričom tieto vady nie sú vadami statickými a žalobca ich v čase uplatnených reklamácií\nnerozporoval.\n34. V právnej úprave civilného sporového konania platí, že odvolací súd je v zmysle § 380 C.s.p.\nviazaný odvolacími dôvodmi, z dôvodu čoho súd v odvolacom konaní ex offo nezisťuje iné dôvody\nnež tie, ktoré uplatnil odvolateľ. Žalovaný v odvolaní uplatnil odvolací dôvod podľa § 365 ods. 1 písm.\nf) C.s.p., kedy súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým\nzisteniam. Uplatnený odvolací dôvod podľa § 365 ods. 1 písm. f) je v súdnej praxi vykladaný tak, že\nmusí ísť o také skutkové zistenia, na základe ktorých súd prvej inštancie vec posúdil po právnej stránke\na ktoré nemali v podstatnej časti oporu vo vykonanom dokazovaní. Skutkové zistenia nezodpovedajú\nvykonaným dôkazom, ak výsledok hodnotenia dôkazov nie je v súlade s § 191 CSP, a to vzhľadom\nna to, že súd vzal do úvahy len skutočnosti, ktoré z vykonaných dôkazov alebo prednesov účastníkov\nnevyplynuli ani inak nevyšli počas konania najavo, alebo opomenul rozhodujúce skutočnosti, ktoré boli\nvykonanými dôkazmi preukázané, alebo vyšli počas konania najavo. Nesprávne sú aj také skutkové\nzistenia, ktoré súd prvej inštancie založil na chybnom hodnotení dôkazov. Typovo ide o situáciu, kde\nlogický rozpor v hodnotení dôkazov, prípadne poznatkov, ktoré vyplynuli z prednesov strán alebo ktoré\nvyšli inak najavo z hľadiska závažnosti (dôležitosti) zákonnosti, pravdivosti, eventuálne vierohodnosti\nalebo ak výsledok hodnotenia dôkazov nezodpovedá tomu, čo malo byť zistené spôsobom vyplývajúcim\nz civilného sporového poriadku o vykonávaní dokazovania.\n\n35. Odvolací dôvod podľa § 365 ods. 1 písm. h) CSP, nesprávne právne posúdenie veci, je chybnou\naplikáciou práva na zistený skutkový stav; dochádza k nej vtedy, ak súd nepoužil správny (náležitý)\nprávny predpis alebo ak síce aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho ale interpretoval alebo ak\nzo správnych skutkových záverov vyvodil nesprávne právne závery. Súd pri tejto činnosti rieši právne\notázky (questio iuris), ich riešeniu predchádza riešenie skutkových otázok (questio facti), teda zistenie\nskutkového stavu.\n36. Odvolací súd konštatuje, že žalovaný síce ako odvolací dôvod uviedol nesprávne skutkové a právne\nzávery, ale neidentifikoval v akom konkrétnom pochybení vidí naplnenie odvolacieho dôvodu nesprávne\nprávne posúdenie. Pokiaľ ide o nesprávne zistený skutkový stav, namietal, že z reklamačných listov\npredložených podaním zo dňa 7.10.2021 je zrejmé, že nešlo o vady statické a žalobca ich nerozporoval.\nOdvolací súd predovšetkým uvádza, že žalovaný nekonkretizuje vo svojom odvolaní konkrétne ktorých\nvád a reklamácií sa má nesprávne zistený skutkový stav týkať a ktoré reklamované vady v čase ich\nuplatnenia žalobca nereklamoval. Odvolací súd z obsahu spisu nezistil, že by žalovaný použil takýto\nprostriedok procesnej obrany v prvoinštančnom konaní, preto musí konštatovať, že ide o neprípustnú\nnovotu v odvolacom konaní (§ 366 C.s.p.), naviac nie je zrejmé, čo touto argumentáciou zamýšľal\nodvolateľ dosiahnuť.\n37. Podľa odvolacieho súdu sa súd prvej inštancie dostatočne v odôvodnení rozsudku vysporiadal s\ntým, v ktorých prípadoch bola čerpaná banková záruka nedôvodne, keď náležitým spôsobom odôvodnil,\nže žalobca nenesie zodpovednosť za statické vady a podrobne sa vysporiadal s vadami, neodstránenie\nktorých bolo predmetom výziev zo dňa 4.5.2015 a 20.5.2015 na zaplatenie bankovej záruky.\n38. Vzhľadom na uvedené odvolací súd rozsudok v napadnutom rozsahu výroku I. ako vecne správny\npodľa § 387 ods. 1, 2 C.s.p. potvrdil.\n39. Na základe odvolania žalobcu preskúmal odvolací súd aj výrok II. v napadnutom rozsahu (36.605,24\nEur), ktorým súd prvej inštancie žalobu vo zvyšku zamietol.\n40. Ako vyplýva z odôvodnenia napadnutého rozsudku, súd prvej inštancie žalobu vo zvyšku zamietol v\nrozsahu požadovaného vrátenia neoprávnene uplatnenej bankovej záruky, ktorá sa vzťahuje na zmluvnú\npokutu (v celej sume 36.605,24 Eur). Súd prvej inštancie ako právne irelevantné posúdil námietky\nžalobcu o neprimeranosti zmluvnej pokuty obsiahnuté v podaní žalobcu zo dňa 31.5.2017, pretože\ndospel k záveru, že moderovať môže súd zmluvnú pokutu uplatnenú v konaní, nie zmluvnú pokutu\nuž zaplatenú. Vzhľadom na uvedené súd prvej inštancie dospel k záveru, že v rozsahu zmluvnej\npokuty v sume 36.605,24 EUR (zmluvná pokuta požadovaná žalovaným v zmysle výzvy banke zo\n4.5.2015) je banková záruka čerpaná oprávnene. Okrem toho súd prvej inštancie dospel k záveru, že\nv súvislosti s potrebou zabezpečenia vád tretími stranami bola čerpaná banková záruka oprávnene iba\nv rozsahu 333,51 EUR a 35,- EUR, t. j. spolu 368,51 Eur (bod 58 odôvodnenia rozsudku). Žalobca\npre vylúčenie akýchkoľvek pochybností v odvolaní uviedol, že sa s odôvodnením vo vzťahu k výroku\nI. rozsudku v plnom rozsahu stotožňuje a vo vzťahu k výroku II. rozsudku napáda tento výrok iba v\nrozsahu 36.605,24 EUR (výlučne vo vzťahu k zmluvnej pokute, ktorá bola podľa žalobcu uplatnená z\nbankovej záruky neoprávnene, je neprimeraná a žiadal, aby súd v súlade s § 301 Obchodného zákonníka\nuplatnil moderačné právo). Žalobca vymedzil ako odvolací dôvod nesprávne právne posúdenie možnosti\nuplatnenia moderačného práva súdu.\n41. Podľa § 301 Obchodného zákonníka, neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s\nprihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to až do výšky škody, ktorá vznikla\ndo doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Na\nnáhradu škody, ktorá vznikla neskôr, je poškodený oprávnený do výšky zmluvnej pokuty podľa § 373\n<aspi://module='ASPI'&link='513/1991 Zb.%2523373'&ucin-k-dni='30.12.9999'> a nasl.\n42. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že moderačné (zmierňovacie) právo (ius moderandi) prislúcha\nsúdu, ide teda o sudcovské právo. Spočíva v tom, že súd môže na návrh rozhodnúť, že zmluvnú pokutu\nneprizná v celej výške, t.j. vo výške, v akej bola stranami dohodnutá, aj keď veriteľovi na zaplatenie\nzmluvnej pokuty vznikol nárok. Zákon teda umožňuje súdu zasiahnuť do zmluvných vzťahov a tieto\nvzťahy medzi účastníkmi modifikovať. Súd nemôže zmluvnú pokutu odpustiť. Účelom moderačného\n\npráva je umožniť súdu dodatočne po vzniku nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty znížiť zmluvnú\npokutu z dvoch dôvodov. Predovšetkým preto, aby bolo možné odstrániť tvrdosť zákona, ku ktorej môže\ndôjsť pri prísnom uplatňovaní litery zákona, ale tiež preto, aby mal súd v konkrétnom prípade možnosť\nzabrániť celkom neadekvátnym majetkovým dôsledkom v prípade, keď by neprimerane vysoká zmluvná\npokuta mohla viesť až k neprimeraným ziskom vo vzťahu k majetkovej ujme na strane oprávneného a\nk neprimeranému (vo vzťahu k porušenej povinnosti) hospodárskemu poškodeniu povinného subjektu,\nprípadne až k jeho likvidácii. Naplnenie moderačného práva spočíva v tom, aby súd mohol uvážiť všetky\nokolnosti konkrétneho prípadu a práve týmto konkrétnym okolnostiam podriadil aj svoje rozhodnutie.\n43. Odvolací súd sa stotožnil s odvolacou námietkou žalobcu, že súd prvej inštancie nesprávne právne\nposúdil možnosť uplatnenia moderačného práva, resp. že nesprávne aplikáciu tohto ustanovenia vylúčil.\nOdvolací súd poukazuje predovšetkým na skutočnosť, že súd prvej inštancie svoj právny názor, že\n„moderovať môže súd zmluvnú pokutu uplatnenú v konaní, nie zmluvnú pokutu už zaplatenú“ žiadnym\nspôsobom neodôvodnil. Tento názor nepodoprel ustanovením zákona, ani súdnou praxou a ani túto\nsvoju úvahu nevysvetlil. Podľa názoru odvolacieho súdu zo zákona ani zo súdnej praxe nevyplýva, že\nby súd nemal právomoc znížiť neprimerane vysokú zmluvnú pokutu, ak už bola dlžníkom uhradená.\nPodmienkou, aby sa súd moderačným právom zaoberal, je návrh dlžníka o jej zníženie v súdnom konaní.\nPredmetom tohto konania je nárok na vrátenie plnenia z bankovej záruky, ktoré zahŕňa aj zmluvnú\npokutu, žalobca teda nezaplatil zmluvnú pokutu dobrovoľne, zaplatenie zmluvnej pokuty sa uskutočnilo\nformou plnenia z bankovej záruky. Skutočnosť, že zmluvná pokuta nie je uplatnená ako samostatný\nnárok veriteľa v súdnom konaní, nie je dôvodom, aby súd vylúčil aplikáciu citovaného ustanovenia.\n44. Odvolací súd sa stotožnil s názorom žalobcu, že ak je zmluvná pokuta uplatnená z bankovej záruky\na predmetom konania je vrátenie plnenia, je na posudzovaný prípad aplikovateľný rozsudok veľkého\nsenátu Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 11.4.2018, sp. zn. 31 Cdo 927/2016 podľa ktorého\n(bod 20): „Právní úprava moderace smluvní pokuty v § 301 obch. zák. je kogentní. Strany se nemohou od\nní dohodou odchýlit (srov. § 263 obch. zák.). Strany si tak nemohou dohodou vyloučit moderaci smluvní\npokuty. Tím spíše nemuže moderaci smluvní pokuty vyloučit jedna ze strany svým jednostranným\nprávním jednáním (zápočtem).“\n45. Podľa odvolacieho súdu účelom moderácie je ochrana dlžníka zo zmluvnej pokuty pred neprimerane\nvysokou zmluvnou pokutou s tým, že k moderácii zmluvnej pokuty nedochádza s účinkami ex nunc,\nale ex tunc, k okamihu dojednania o zmluvnej pokute. Ak je zmluvná pokuta neprimeraná, nemôže\njednostranným zápočtom dôjsť v rozsahu jej neprimeranej výšky k zániku pohľadávky zo zmluvnej\npokuty. Ako už bolo uvedené, citovaný rozsudok je uplatniteľný aj na prípad, ak je zmluvná pokuta\nuplatnená z bankovej záruky a predmetom konania je vrátenie plnenia z bankovej záruky, t. j. na\nposudzovaný prípad, a teda súd prvej inštancie bol povinný sa vysporiadať so zmluvnou pokutou podľa\n§ 301 Obchodného zákonníka a nemal aplikáciu tohto ustanovenia vylúčiť a posúdiť túto požiadavku\nžalobcu ako právne irelevantnú.\n46. Odvolací súd na záver uvádza, že Občianskoprávne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej\nrepubliky na zasadnutí 10. októbra 2018 prijalo ako judikát rozhodnutie z 24. januára 2018 sp. zn. 6\nCdo 29/2017, právna veta ktorého znie: „Do ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu v zmysle §\n421 ods. 1 Civilného sporového poriadku treba zahrnúť aj naďalej použiteľné, legislatívnymi zmenami a\nneskoršou judikatúrou neprekonané civilné rozhodnutia a stanoviská publikované v Zbierkach súdnych\nrozhodnutí a stanovísk vydávaných Najvyššími súdmi ČSSR a ČSFR, ďalej v Bulletine Najvyššieho súdu\nČSR a vo Výbere rozhodnutí a stanovísk Najvyššieho súdu SSR a napokon aj rozhodnutia, stanoviská a\nsprávy o rozhodovaní súdov, ktoré boli uverejnené v Zborníkoch najvyšších súdov č. I, II. a IV vydaných\nSEVT Praha v rokoch 1974, 1980 a 1986.“ Na túto argumentačnú líniu nadviazal NSSR aj v ďalšom\nrozhodnutí (Uznesenie NSSR, sp. zn. 3 Cdo 165/2018 <http://merit.slv.cz/3Cdo165/2018> zo dňa 22.\nnovembra 2018), kde uvádza, že cit. “Pod pojem ustálenej súdnej praxe a pod pojem dovolací súd v\nzmysle § 421 ods. 1 CSP <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/160/> teda nemožno\nzahrnúť rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republiky, na ktoré žalobca poukazuje vo svojom dovolaní,\nani Najvyšší súd Českej republiky.”\n47. Možno teda konštatovať, že citovaný rozsudok sice nepredstavuje ustálenú súdnu prax najvyšších\nsúdnych autorít záväznú pre slovenské všeobecné súdy, avšak vzhľadom na rovnakú právnu úpravu je\nmožné zo záverov citovaného rozsudku vychádzať.\n\n48. Odvolací súd preto rozsudok v napadnutom rozsahu výroku II. podľa § 389 ods.1 písm. b), c) C.s.p.\nzrušil a vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie. Úlohou súdu prvej inštancie bude vysporiadať\nsa s návrhom žalobcu na zníženie zmluvnej pokuty, t.j. posúdiť, či je dôvod na uplatnenie moderačného\npráva.\n49. O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 396 ods. 3 C.s.p. Keďže odvolací súd\nrozhodnutie v napadnutom rozsahu výroku II. zrušil, zrušil aj súvisiaci výrok o trovách konania. O trovách\nkonania rozhodne opätovne súd prvej inštancie s tým, že sa vysporiada aj s tvrdeniami žalovaného v\nodvolacom konaní, týkajúcimi sa náhrady trov konania.\n50. Toto rozhodnutie bolo členmi senátu prijaté pomerom hlasov 3:0 (§ 393 ods. 2, veta druhá C.s.p.).\nPoučenie:\nProti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.\nProti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.) v lehote\ndvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý\nrozhodoval v prvej inštancii.\nAk bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v\nrozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 C.s.p.).\nDovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa\nmusia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.).\nV dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v\nakom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne\n(dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 C.s.p.).", "vazby": {"vyrok_vztahy": [{"sz": "32Cb/93/2016", "guid": null, "vztah": "zrusene"}]}, "cituje": [{"guid": "3787bc29-fe28-4732-8a0c-42f38694d3f9:161ed347-520e-436e-a36a-73f60dfd9702", "ecli": null, "spisova_znacka": "32Cb/93/2016", "nazov": "Platobný rozkaz Mestského súdu Košice sp. zn. 32Cb/93/2016 z 12. 1. 2017", "sud": "Mestský súd Košice", "datum_vydania": "2017-01-12", "citacie_n": 4, "url": "https://www.kauzis.sk/judikatura/r/3787bc29-fe28-4732-8a0c-42f38694d3f9:161ed347-520e-436e-a36a-73f60dfd9702"}], "citovane_v": [{"guid": "a08ce448-8243-4885-8dfa-92e14af492af:577b4174-55c2-453f-8c5c-d6794de209f7", "ecli": "ECLI:SK:MSBA3:2025:6121491315.11", "spisova_znacka": "23Cb/26/2021", "nazov": "Rozsudok Mestského súdu Bratislava III sp. zn. 23Cb/26/2021 z 3. 2. 2025", "sud": "Mestský súd Bratislava III", "datum_vydania": "2025-02-03", "citacie_n": 0, "url": "https://www.kauzis.sk/judikatura/r/ECLI:SK:MSBA3:2025:6121491315.11"}]}